建房打桩合同范本
房打桩合同范本第一篇
方：
方：
照《_合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及和民族工商行政管理局、_颁发的《建设工程施工合同》(GF—九一—零二零一)，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成如下协议：
strong>第一条工程概况
、工程名称：白集高速公路第一合同段
、工程地点：内蒙古自治区集宁境内
、工程内容：钻孔桩工程
、承包范围：霸王河大桥二六、二七桩基钻孔施工
、工期：自开工之日起至二零年六月五日。
工程按工序单价承包，如果实施中乙方的施工质量、安全、进度、环保等不能令甲方满意，甲方有权单方终止合同，此时，合同条款自行失效。
、质量等级：工程一次验收合格率一零零%，优良率九零%以上，创民族优质工程。
、结算技巧：按完成质量合格的工程项目数量和相对应的合同工序单价进行结算。
strong>第二条承包单价及方式
、承包单价：二六零零元/米
包单价包括：钻孔、护筒制作及安装、泥浆外运、下钢筋笼、混凝土灌注、桩头破除等全部职业内容。
、承包方式：承包单价一次性包死，本单价在任何情况下不作调整。
strong>第三条甲方责任
、甲方负责乙方四台钻机的进场调遣费：￥一零零零零(人民币大写：壹万元整)。
、协助乙方做好上场准备职业，乙方钻机全部就位后，每开钻一台机械甲方支付￥一零零零零元(人民币大写：壹万元整)作为乙方的工程预付款。
、甲方负责将施工用电接至施工现场；乙方用电按元/kw〃h在每次计量支付中扣除。
、确定水准点与坐标控制点位置，进行控制测量。
、及时组织施工设计图的会审及技术交底。
、对工程进度、质量、安全、环保等进行监控、检查，负责对隐蔽工程的检查与验收。
、负责实施性施工组织设计、施工方案的制定，施工技术指导。
、负责根据工序承包单价对满足质量要求的工程及时验工计价，拨付工
款和办理竣工结算。
、负责与业主、监理、设计、呼铁局等单位的联系和协调职业。
零、负责组织工程的竣工验收和交付。
一、负责将钢筋笼、成品混凝土等材料供应至施工现场，负责混凝土灌注时吊车费用。
strong>第四条乙方责任
、负责生产及生活区的场地平整、区内用水、用电、道路等小临设施的修建、使用与维护管理，维护，费用自负。修建地点、标准须报甲方审批。
、按承诺上满足施工要求的钻机四台，并服从甲方管理及安排。
、严格按照铁路既有线施工规范及要求进行施工。
、劳务人员应办理人身保险，并支付保险费用。
、协助甲方搞好日常施工测量，并保护现场桩厥。
、严格按施工图纸、设计要求、技术交底及施职业业指导书进行施工，凡因违规操作及不服从甲方质量管理所造成的损失自行负责。
、严格按规定的操作规程组织施工，建立严格的安全制度，并配备一名专职安全员，负责主抓安全职业。乙方承担施工期间所发生安全伤亡事故的全部责任(含连带责任)，并接受甲方有关规定进行处理，直至自负法律责任。
、负责施工的单元，必须有一名合格领工员兼质检员对其职业全面进行管理；如乙方无此人员，则甲方有权委派，其工资奖金每月不得少于二五零零元，由甲方直接从乙方工程款中支付。
、加强对劳务人员的教育和管理，如出现任何违法乱纪或刑事案件后果自负，甲方不承担任何责任。
零、配合甲方的计量支付、质量、安全、进度、现场管理及技术资料收集等职业。
一、严格现场管理，按甲方要求做好文明施工。及时对施工现场进行清理和环境保护。接受地方环保组织的监督检查。达不到要求，接受甲方处理。
二、根据施工组织安排和工期要求，如甲方需要对施工任务进行调整，乙方无条件地服从。
三、不得拖欠工人工资，如有拖欠，甲方有权从乙方的工程款中扣除，代为支付。
四、负责合同条款中乙方应负的其他责任。
strong>第五条工程质量
、本合同工程质量应达到：一次验收合格率一零零%，优良率九零%以上，创民族优质工程。
、乙方必须严格按照施工图纸、技术交底、甲方的创优规划标准、施工技术规范施工，并接受甲方人员的监控。
、乙方应按甲方贯标要求，及时准确地报送有关资料，完成与此有关的职业。
、乙方在在施工中发生质量事故时，应及时书面报告甲方工程管理部门，并接受甲方的处理，其责任和费用由乙方承担。
、质量的奖惩执行甲方制订的《工程质量奖惩办法》。
、甲方对工程质量实行一票否决权，工程质量达不到标准的一律不予计价。因质量不合格而发生返工费用及造成的工期延误均有乙方负责。返工后仍达不到工程质量验收标准的则由乙方承担违约责任。
strong>第六条劳务管理
务的提供与管理：乙方应提供与其承担工程项目相适应的各类专业施工人员，独特工种应持有效证件上岗。上场人员应满足工程施工进度需要。乙方应负责劳务的日常管理和职业技能培训，加强组织纪律教育，防止违法乱纪和刑事案件发生，劳务人员的工资发放实行工效挂钩。
strong>第七条计量与支付
、已完工程量的计量由甲方负责，乙方对甲方计量的工程量如有异议，由双方现场核实确定，并需由甲方项目部总工、现场技术人员、计量人员和乙方负责人共同签证认可。如业主的上级主管部门在项目审计中因工程量的计量依据不足进行扣款时，甲方对乙方的计量支付也相应进行扣款。
、对设计变更和洽商的费用计量支付或结算应以业主最终批复并经甲方认可的数量为准，在此之前一切计量支付均视为临时措施，不代表甲方已接受认可，不作为双方最终结算的依据。
、工程款的支付
一)工程进度款支付严格以甲方对乙方批复的计量支付资料为依据，在上级支付进度款到位后及时向乙方支付；
二)乙方同意甲方在每次计量支付时扣留工程款的一零%作为质量保证金，业主初验合格后返还五%，整个合同工程竣工后缺陷责任期满，若无质量难题，无息返还剩余的五%，若在缺陷责任期内发生维修，其费用从质量保证金中支出；
三)甲方按计量支付批复金额的九零%(扣除电费及其他代付费用后)，向乙方分期拔付。如甲方拨付工程款后，乙方不按规划支付应付的人工费、材料费，而从中截留，甲方一经核实，有权督促乙方支付，如不执行，暂停下期工程款的拨付；
strong>第八条、违约责任及工期奖罚
、由于业主的缘故造成工程下马、停建、缓建、工程款不到位等，应当免除甲方责任，不得以任何理由起诉甲方。
、由于乙方缘故出现停工行为，一次罚款壹万元。
、乙方成孔施工，总体工期每提前一天奖励一零零零元，每滞后一天罚款一零零零元。
、由于本工程工期的独特性，当工期无法满足业主要求时，乙方必须无条件按业主及甲方要求增加施工机械及人员。
strong>第九条终止合同的条件
方在执行合同中有下列情况其中一个者，甲方有权单方终止合同，并不负任何经济和法律责任，乙方还应承担甲方重新调整队伍发生的调遣费和赶工期的措施费，并按甲方要求时刻无条件撤离施工现场。
、乙方在施工中不按施工图纸和技术规范进行施工，出现偷工减料，影响工程质量，经两次下令整改不执行的，或出现较大质量事故的。
、乙方上场人员、设备满足不了施工需要、或管理混乱造成工期滞后，影响总体工期时，经两次督促无改进的。
、安全防范措施不严，造成等级以上安全事故的。
、乙方在施工中将工程转包他人，或工程第一负责人长期不在施工现场的。
、劳务人员法制觉悟单簿，纪律涣散、打架斗殴情节严重的。
、合同中规定的其他终止合同的条款。
strong>第十条工程验收
、工程验收时，乙方应提供经甲方签认的隐蔽工程检查记录，及时交回所有的设计资料。
、工程验收合格后，乙方对所施工的工程按规定负责保修。
十一条合同争端
、乙双方同意，如在合同执行经过中发生合同争端，在双方不能自行调解时，提交甲方企业所在地(即北京市怀柔区)仲裁委员会仲裁，或提交甲方企业所在地北京市怀柔区法院判决。
十二条本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。
方(公章)：_________乙方(公章)：_________
定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
________年____月____日_________年____月____日
房打桩合同范本第二篇
方：
方：
任人：
据工程需要，甲方将工程(第合同段)工程交由乙方来施工完成，为了完善施工管理程序，明确双方的权利和义务，确保该工程在保安全、保质量的前提下按期完工，根据《_合同法》，现经双方充分协商，共同签订如下合同条款：
一条工程概况及工期
、工程概况
、工程名称：
、工程地点：
、工程施工内容：
一)清单项目中的所有内容(工程量如非变更,均以业主签定工程量为准)
、工程工期
期要求：按照甲方规定的任务和时刻
二条乙方完成施工应具备的条件
、乙方应具备满足工程要求的施工管理经验并具备满足工程要求的的机械设备。
、乙方人员应具备经过培训的上岗资格。
、乙方施工人员及机械设备名册报甲方备案，
三条工程承包价格(含税)
、见清单承包单价表(详见附表)；
四条工程结算及付款方式
、工程竣工验收合格后，乙方完成工程量经专业工程师技术负责人、计量工程师及规划经营部、项目经理根据业主计量工程量共同审核签字后，作为结算依据。
、甲方每月按业主实际计量审批款的七零%支付给乙方
、扣除公司供应的各种材料费用；
、达到质量标准)，待工程完工扣除保修金后，余款按业主付款情况进行支付。。
、乙方发放工人工资的花名册须报甲方审核，在甲方的监督下发放到个人。
五条工程质量
、质量要求：质量评定九三分以上
、甲方根据民族质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量。工程质量必须达到业主指定的质量等级(九三分)，如质量不合标准，必须返工处理，其工料费损失，由乙方自行承担，因乙方的质量缘故造成业主对甲方停工、罚款等一切损失由乙方承担。
六条安全生产
、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻甲方安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生安全事故，责任乙方自负、费用自理。
、在施工经过中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。
七条生活管理
方工人进场后，食宿由乙方自理，甲方可协助解决。
八条材料管理
、必须向甲方提供“三证”齐全的材料，违反要求甲方对乙方处以合格价的一零%的罚款。
、乙方所购材料必须符合环保要求，甲方有权对乙方的材料进行抽检，对不合格的材料有权要求其换货。
、施工机具由乙方自行负责。
九条现场管理
、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关规划、进度、材料供应等职业双方应密切配合，保证施工顺利进行。
、乙方应对施工班组人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫职业，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。
、乙方施工队人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴职业标志，不准合同外人员出入现场和住宿。
十条保修
、乙方施工的工程保修职业由乙方负责，保修期按业主指定期限，在保修期内，乙方必须按甲方通知的时刻到达，否则公司另外派人进行维修，维修费按实际发生费用的五倍进行支付，并从维修款中扣除。
、保修金：按结算价的%扣留
十一条履约保证
方对其承包的工程进行履约保证的方式为：设备、机具到场做为抵押。
十二条违约责任
、乙方承包的工程项目，不得分包，若发生分包行为，甲方有权更换施工队，以违约行为没收其履约保证金(如为担保，担保人承担连带责任)。并由乙方承担工程造价二零%的违约金。
、乙方在施工经过中经甲方与监理检验达不到民族验收规范规定，不能保证工程质量，经甲方下令整改后，仍没有改变，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。
、乙方未按本合同约定完成工期、满足质量的，每逾期一天，应偿付给甲方按承包工程造成价_二_%的逾期违约金。并对甲方的信誉造成不良社会影响的(被曝光，发生上访，引起民事纠纷等)，履约保证金全部不予返还(如为担保，担保人承担连带责任)。并由乙方承担工程造价二零%的违约金。
、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工规划造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。
十三条其他条款：
.路基队在施工路基期间，所属段落内结构物基础开挖必须无条件配合构造物施工队完成，故意拖延不配合的，一次处罚二零xx元。
.各路基队所属段落内的结构物台背回填由各路基队施工。
十四条附则
、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。解决不了的，可交公司规划经营部协调解决。
、本合同一式__份，甲方执份,乙方执份。
、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。
方：乙方：
方代表：乙方代表：
月日年月日
房打桩合同范本第三篇
包单位：(下面内容简称甲方)
包单位：
包单位：(下面内容简称乙方)
阳凌云花苑工程经发包单位推荐，总包单位同意将桩基分部工程委托分包单位施工。为明确各方责、权、利，保质、保量，按期完成施工任务，根据我国现行的《建筑法》、《合同法》、《建筑安装工程总分包实施办法》、《建筑工程质量管理条例》，经协商一致，特签订本合同，以资共同信守执行。
、工程概况：
)工程名称：平阳县凌云花苑
)施工地点：平阳县鳌江镇种玉村
、工程承包范围和方式
)桩基工程
)包工包料
、工程内容：放样定位，埋设护筒，移机成孔，钢筋笼制作安装，浇砼试块制作，材料送检，资料整理等一切与桩基工程有关的施工内容。
、工程量计算的方式及工程造价：
程量计算的方式：
学说方量=桩设计截面积×[桩设计有效桩长+加灌长度(二m)]
桩基工程预计总造价一二八四万元，(含桩基土方泥浆外运暂定五七万元)，桩基工程完工后，工程量接实计算，具体按下面内容标准计算：
)、桩径ф七零零回旋桩，按砼学说方量计单价七五六元/m三计算。(包括税费)：桩径ф六零零简易钻孔桩，按砼学说方量计单价七三二元/m三计算。(包括税费)。上述工程量均需发包单位工程量确认后办理结算。税费按规定由总包单位代扣代缴。
)、地坪硬化工程的地坪填土方由发包单位负责，红线范围内的地坪硬化(浇硬地坪砼)及场地的维护，包括泥浆池，泥浆沟等一切桩基工程的施工需要的内容由分包单位负责(费用已包含在综合单价中)。分包单位按县级标化工地标准组织施工，确保达标。分包单位在地硬地坪完成后，应请发包单位、总包单位监理三方共同测量好场地地坪标高。桩基完成，分包单位以测量好的基准标高移交总包单位和发包单位。如地坪标高超过基准标高，则超过部分土方分包单位负责外运，分包单位如不外运，则由总包单位外运，总包单位外运后，在分包单位工程款扣除该项费用。
)、桩底扩大头：人工和机械费合计每根桩八零零元，含砼材料一次性包干。
)、孔底注浆：人工费和机械费合计每根桩四零零元，含注浆管制作人工费一次性包干。注浆用水泥和钢管等材料根据市场价按实计算。凿桩头总包单位按规定另向发包单位收取。桩头超灌量以二米为准，超过二米部份凿桩头总包单位按市场价向分包单位收取。
)、回旋钻孔桩桩泥浆外运和简易钻孔桩土方外运，按砼学说方量计算，单价三八元/m三包干(含税费)。
)、劳保费由发包单位负担，总包单位负担，分包单位负担。为了手续合法合规且便于计算，由发包方承担的劳保费换算为一零元/m三ф七零零的回旋桩造价(七六六元/m三)。换算后分包单位负责支付劳保费并在支付工程款按比例支付给总包单位缴纳。
上工程的单价均含税金，施工管理费，城建管理费，工程保险费，临时设施费，机械进退场费及拆装费等与桩基施工经过所发生的一切费用。桩基静荷载实验及动测实验由发包方负责，并承担费用。如果属分包单位施工质量难题造成超过民族桩基静荷载试验及动测试验标准的数量或造成重新检测，其费用分包单位承担。上述桩基单价一次性包干(钢筋三二零零元/吨，砼C三五每立方米二八零元，C二五每立方米二三二元，如供应价变动单价按时调整)，工程量按时结算。总包单位总包管理费一%，现场配合费一%合计按总造价二%收取，在支付分包单位工程款按比例由发包单位另支付给总包单位。工程保险费根据总包单位已投保险按工程造价比例分摊部份向分包单位收取。
、履约保证金：
三方协商决定，分包单位向总包单位缴纳合同履约金三零万元正。基础工程完成到±后的一零天内退回给分包单位，如属分包单位缘故没有按时进场或中途退场，履约金不予退回。
、付款方式：
桩基工程总造价预计一二八四万元(含桩基土方泥浆外运费五七元)剔除分包单位预计利润八零万元和发包单位垫付材料款资金利息六零万元之后，暂定工程造价为一一四四万元，具体按下面内容方式支付：
、桩基工程完工退场后的一零天内，支付桩基工程总造价的五零%(分包单位应归还发包单位借款五零%计四零零万元、预留给乙方砼二零%材料款计九四万元)；
、基础完成到±后的一零天内，支付桩基工程总造价的三零%(分包单位应归还发包单位借款三零%计二四零万元)；如果桩基工程验收合格之后，非分包单位缘故总包单位的基础工程工期超过一年，由发包支付工程款。
、主体工程结顶后一零天内，支付桩基工程总造价的一七%(分包单位应归还发包单位借款二零%计一六零万元)
、总包单位在发包单位资金到位的情况下，按时支付工程款；
、主体工程结顶后，办妥桩基工程结算。发包单位扣除桩基工程总造价三%的保修金后，结清桩基及总包管理配合费和劳保费尾款。分包单位同时支付给发包单位利息六零万元。
、工程款审核及支付程序：
头来说由分包单位根据工程进度呈报工程款支付申请报表并上报监理；接下来是由发包单位根据监理审批签证的工程款支付证书，经审核，在签证的工程款金额的基础上，外加总包管理配合费二%，凭总支票汇入总包单位帐户。但每到年终，总包单位必须提供正式发票结算；最终由分包单位根据发票金额，扣除总包管理配合费二%和税费及劳保费后，在当地税务部门开具建筑安装发票，总包单位凭发票金额，开具支票汇入分包单位帐户。
、施工工期：
包单位工期从二零__年九月二五日起，至二零__年一月二五日止，总日历天数一二零天。考虑到施工经过中可能出现不可预见情况，为此再增加一八天的工期，合计一三八天，如果超过一三八天，每延误一天罚款二零__元。
包单位按桩基工期一五零天计算，桩基工程超过一五零天，发包单位按分包单位实际延期工期的日历天给予总包单位上部工期延误的签证。对分包单位工期延误罚款仍按上款执行。
下列缘故造成工程不能正常施工，工期相应顺延。
)、工程设计变更，工程量增加五%以上。
)、不可抗拒缘故。
)、政府有关部门不予审批夜间施工手续。
、工程质量：
)分包单位在施工时必须严格按照设计图纸、会审纪要、工程变更联系单及现行的施工规范精心组织施工，确保工程质量达到一零零%合格。桩基验收必须通过合格，若桩基分项工程未达到合格，属分包单位施工缘故造成桩基质量难题，其责任由分包单位负责，分包单位必须无条件返工至合格，返工期限三零天，如超过三零天，要承担给总包单位造成的经济损失并承担所发生的一切加固补修费用。赔偿金在工程款和履约保证金中扣除。返工工期不予顺延。由于地质缘故造成桩承载力不符合设计要求，发包单位负责协调处理。原试桩桩位偏位，由发包单位协调处理。
)分包单位进场施工前，发包单位应完成施工现场“三通一平”职业及场外道路畅通，并组织桩基会审。
)本工程回旋钻孔桩C三五采用商品砼，简易钻孔桩C二五砼，如采用泵送，泵送费用由分包单位自理。要确保桩身质量。
)分包单位必须按当地质监站对工程质量的有关管理规定，配备各专业管理人员和机具及测量机具，做好规范施工。如上级主管部门对工程质量处罚，由分包单位承担外，对总包单位造成的影响和损失，在分包单位履约金中扣除。
)本桩基工程验收合格后一五天内，分包单位负责按当地建设工程资料存档与ISO九零零一质量体系认证要求，整理好有关技术资料送交总包单位。
)在工程的合理使用年限内，如桩基质量引起建筑物质量难题的，分包单位应负维修、赔偿费用及一切相关责任。工程保修金按三%扣留，主体工程竣工当年归还，不计息。
、双方责任：
包单位责任：
)、协助发包单位做好现场“三通一平”职业，施工用水、用电接通至现场。
)、提供施工图纸、地质勘察报告等技术资料，提供座标控制点、水准点。
)、及时参加隐蔽工程验收。
)、及时按合同约定支付工程款。
)、配合分包单位协调有关职业。
)、协助分包单位办理签证手续。
)、总包单位现场代表：。
包单位责任：
)、对施工期间劳动力、材料、资金投入、质量、安全管理进行全经过统筹安排，不得转包。
)、认真做好工程原始记录，隐蔽工程验收要提前一天通知县质监站，提前半天通知业主、监理单位和总包单位。
)、施工期间，分包单位应配合业主、监理单位及总包单位对现场操作技术、安全资料、现场文明施工等各方面的随时抽查。
)、必须确保工程技术资料记录完整、准确、诚实、齐全，提交完整竣工资料交付总包单位。
)、分包单位必须办理桩基施工主管部门所需要的文件和手续。
)、配合总包单位对塔吊桩基及地下室支护的前期穿插施工。
)、分包单位驻现场代表：
一、安全、环保、文明施工：
)、根据总包单位向发包单位承诺本工程为县标化工地，施工现场安全生产、文明施工的管理要求，分包单位进场前须与总包单位签订“安全生产责任书”，并按标化工地标准组织施工，保证达标，如分包单位的缘故造成标化工地验收不合格，总包单位有权按本合同价的一%予以处罚并在工程款中扣除；如果总包单位的缘故造成分包单位标化工地验收不合格，总包单位按本合同价的一%向分包单位赔偿，由发包单位负责扣款。
)、分包单位进场前应编制施工组织设计(报送总报、监理、发包)，分包单位应在现场设置项目负责人和安全员，并落实其相应的安全责任。
)、分包单位施工人员住宿自理，自行负责办理三证，严格执行进场各项管理制度。
)、总包单位应组织分包单位项目管理班子进行项目部管理制度交底，分包单位负责对其进场员工进行必要的安全聪明教育，保证每位员工熟悉安全操作规程及劳动保护用品的使用，加强员工的自我保护觉悟，每周开展安全自查，自查记录应报总包单位。
)、有独特要求的施职业业，分包单位必须根据规定安排持操作证人员上岗，分包单位进场的机械设备必须经自验合格签字后报总包单位。
)、工程施工经过中，分包单位应严格执行总包单位运行的OHSAS一八零零一职业健壮安全管理体系相关要求，严格按照安全操作规程进行，采取有力的安全防护措施，确保施工安全；分包单位分包范围内如发生人身、设备安全事故，其事故费用及责任均由分包单位自负，对总包单位造成影响和损失的，总包单位有权要求分包单位赔偿。
)、工程施工经过中，分包单位应严格执行己方运行的ISO一四零零一环境管理体系相关要求，做好文明施工，遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和文明生产等的管理规定，进场材料和建筑垃圾按总包单位要求定点堆放，做好落手清，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身缘故违反有关规定造成的损失和罚款。
)、分包单位违反本合同安全生产约定条款或总包单位有关施工安全管理要求的，总包单位按本公司有关制度予以处罚，罚款从分包单位安全保证金中扣除；上级部门对分包单位的处罚由分包单位承担。
一、分包单位合同履约保证金三零万元，基础±完成后一零天内归还，不计息。
二、该工程进场施工时，如与村民发生纠纷，由分包单位负责协调解决，若涉及政策性难题纠纷，发包单位帮助解决处理。
三、本合同一式六份，三方签字盖章后生效，三方各执两份，并各自转报有关部门备案。
四、本合同如有未尽事宜，三方另行协商解决，协商不成可向具有管辖权的法院提起诉讼。
五、本合同工程完工达到质量要求，技术资料齐全，工程款项结清后失效。
方(公章)：_________乙方(公章)：_________
定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
________年____月____日_________年____月____日
房打桩合同范本第四篇
方：____________(发包方)
方：____________(承包方)
工程招标及甲乙双方共同协商，甲方地基处理工程发包给乙方施工，按照《_合同法》和《建筑安装承包合同条例》的规则，结合本工程实际情况，双方达成如下协议：
、工程概况
、工程名称：____________
、工程内容：喷粉桩。
、工程地点：____________
、承包范围：包工包料(水泥采用山水牌或大坝牌矿渣硅酸盐三二五﹟水泥)。
、工程量：桩长一二米(含虚桩)，共八八一根，计一零五七二米。
、工程期限：一八天(自签订合同之日起)。
、工程质量：依据设计要求施工，达到合格工程(检测机构由甲方认可)。
、合同价款：单价￥二六元/延米，暂定工程总造价为￥二七四八七二元(大写：贰拾柒万肆仟捌佰柒拾贰元整)，最终以实际工程量结算。
、发包方责任：
、提供施工方所需布桩图一套及基础平面图一套，勘察报告一份。
、确保具备施工条件的三通一平，开工前向乙方提供±零面及基底深度，配合乙方放好基础轴线或轮廓线。
、承包方责任
、严格按民族有关标准、规范施工，确保工程质量。
、按规划组织好施工人员及设备进场职业，做好操作人员的技术素质教育和安全教育职业，由于施工造成的人身伤亡自负。
、做好详细施工记录，并交甲方存档。
、乙方承担人工、机械、材料、电、检测、税金等一切费用。
、付款方式：桩基检测合格后一五日内一次性付清。
、其他
、乙方如延误工期，每延误一天，应承担工程总造价一%的违约金。
、如单方违约，开头来说通过协调解决，协调不成经甲方所在地人民法院解决。
、未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。
方(公章)：_________乙方(公章)：_________
定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
________年____月____日_________年____月____日
房打桩合同范本第五篇
包单位：(下面内容简称甲方)
包单位：
包单位：(下面内容简称乙方)
阳凌云花苑工程经发包单位推荐，总包单位同意将桩基分部工程委托分包单位施工。为明确各方责、权、利，保质、保量，按期完成施工任务，根据我国现行的《建筑法》、《合同法》、《建筑安装工程总分包实施办法》、《建筑工程质量管理条例》，经协商一致，特签订本合同，以资共同信守执行。
、工程概况：
)工程名称：平阳县凌云花苑
)施工地点：平阳县鳌江镇种玉村
、工程承包范围和方式
)桩基工程
)包工包料
、工程内容：放样定位，埋设护筒，移机成孔，钢筋笼制作安装，浇砼试块制作，材料送检，资料整理等一切与桩基工程有关的施工内容。
、工程量计算的方式及工程造价：
程量计算的方式：
学说方量=桩设计截面积×[桩设计有效桩长+加灌长度(二m)]
桩基工程预计总造价一二八四万元，(含桩基土方泥浆外运暂定五七万元)，桩基工程完工后，工程量接实计算，具体按下面内容标准计算：
)、桩径ф七零零回旋桩，按砼学说方量计单价七五六元/m三计算。(包括税费)：桩径ф六零零简易钻孔桩，按砼学说方量计单价七三二元/m三计算。(包括税费)。上述工程量均需发包单位工程量确认后办理结算。税费按规定由总包单位代扣代缴。
)、地坪硬化工程的地坪填土方由发包单位负责，红线范围内的地坪硬化(浇硬地坪砼)及场地的维护，包括泥浆池，泥浆沟等一切桩基工程的施工需要的内容由分包单位负责(费用已包含在综合单价中)。分包单位按县级标化工地标准组织施工，确保达标。分包单位在地硬地坪完成后，应请发包单位、总包单位监理三方共同测量好场地地坪标高。桩基完成，分包单位以测量好的基准标高移交总包单位和发包单位。如地坪标高超过基准标高，则超过部分土方分包单位负责外运，分包单位如不外运，则由总包单位外运，总包单位外运后，在分包单位工程款扣除该项费用。
)、桩底扩大头：人工和机械费合计每根桩八零零元，含砼材料一次性包干。
)、孔底注浆：人工费和机械费合计每根桩四零零元，含注浆管制作人工费一次性包干。注浆用水泥和钢管等材料根据市场价按实计算。凿桩头总包单位按规定另向发包单位收取。桩头超灌量以二米为准，超过二米部份凿桩头总包单位按市场价向分包单位收取。
)、回旋钻孔桩桩泥浆外运和简易钻孔桩土方外运，按砼学说方量计算，单价三八元/m三包干(含税费)。
)、劳保费由发包单位负担，总包单位负担，分包单位负担。为了手续合法合规且便于计算，由发包方承担的劳保费换算为一零元/m三ф七零零的回旋桩造价(七六六元/m三)。换算后分包单位负责支付劳保费并在支付工程款按比例支付给总包单位缴纳。
上工程的单价均含税金，施工管理费，城建管理费，工程保险费，临时设施费，机械进退场费及拆装费等与桩基施工经过所发生的一切费用。桩基静荷载实验及动测实验由发包方负责，并承担费用。如果属分包单位施工质量难题造成超过民族桩基静荷载试验及动测试验标准的数量或造成重新检测，其费用分包单位承担。上述桩基单价一次性包干(钢筋三二零零元/吨，砼C三五每立方米二八零元，C二五每立方米二三二元，如供应价变动单价按时调整)，工程量按时结算。总包单位总包管理费一%，现场配合费一%合计按总造价二%收取，在支付分包单位工程款按比例由发包单位另支付给总包单位。工程保险费根据总包单位已投保险按工程造价比例分摊部份向分包单位收取。
、履约保证金：
三方协商决定，分包单位向总包单位缴纳合同履约金三零万元正。基础工程完成到±后的一零天内退回给分包单位，如属分包单位缘故没有按时进场或中途退场，履约金不予退回。
、付款方式：
桩基工程总造价预计一二八四万元(含桩基土方泥浆外运费五七元)剔除分包单位预计利润八零万元和发包单位垫付材料款资金利息六零万元之后，暂定工程造价为一一四四万元，具体按下面内容方式支付：
、桩基工程完工退场后的一零天内，支付桩基工程总造价的五零%(分包单位应归还发包单位借款五零%计四零零万元、预留给乙方砼二零%材料款计九四万元);
、基础完成到±后的一零天内，支付桩基工程总造价的三零%(分包单位应归还发包单位借款三零%计二四零万元);如果桩基工程验收合格之后，非分包单位缘故总包单位的基础工程工期超过一年，由发包支付工程款。
、主体工程结顶后一零天内，支付桩基工程总造价的一七%
分包单位应归还发包单位借款二零%计一六零万元)
、总包单位在发包单位资金到位的情况下，按时支付工程款;
、主体工程结顶后，办妥桩基工程结算。发包单位扣除桩基工程总造价三%的保修金后，结清桩基及总包管理配合费和劳保费尾款。分包单位同时支付给发包单位利息六零万元。
、工程款审核及支付程序：
头来说由分包单位根据工程进度呈报工程款支付申请报表并上报监理;接下来是由发包单位根据监理审批签证的工程款支付证书，经审核，在签证的工程款金额的基础上，外加总包管理配合费二%，凭总支票汇入总包单位帐户。但每到年终，总包单位必须提供正式发票结算;最终由分包单位根据发票金额，扣除总包管理配合费二%和税费及劳保费后，在当地税务部门开具建筑安装发票，总包单位凭发票金额，开具支票汇入分包单位帐户。
、施工工期：
包单位工期从二零__年九月二五日起，至二零__年一月二五日止，总日历天数一二零天。考虑到施工经过中可能出现不可预见情况，为此再增加一八天的工期，合计一三八天，如果超过一三八天，每延误一天罚款二零__元。
包单位按桩基工期一五零天计算，桩基工程超过一五零天，发包单位按分包单位实际延期工期的日历天给予总包单位上部工期延误的签证。对分包单位工期延误罚款仍按上款执行。
下列缘故造成工程不能正常施工，工期相应顺延。
)、工程设计变更，工程量增加五%以上。
)、不可抗拒缘故。
)、政府有关部门不予审批夜间施工手续。
、工程质量：
)分包单位在施工时必须严格按照设计图纸、会审纪要、工程变更联系单及现行的施工规范精心组织施工，确保工程质量达到一零零%合格。桩基验收必须通过合格，若桩基分项工程未达到合格，属分包单位施工缘故造成桩基质量难题，其责任由分包单位负责，分包单位必须无条件返工至合格，返工期限三零天，如超过三零天，要承担给总包单位造成的经济损失并承担所发生的一切加固补修费用。赔偿金在工程款和履
保证金中扣除。返工工期不予顺延。由于地质缘故造成桩承载力不符合设计要求，发包单位负责协调处理。原试桩桩位偏位，由发包单位协调处理。
)分包单位进场施工前，发包单位应完成施工现场“三通一平”职业及场外道路畅通，并组织桩基会审。
)本工程回旋钻孔桩C三五采用商品砼，简易钻孔桩C二五砼，如采用泵送，泵送费用由分包单位自理。要确保桩身质量。
)分包单位必须按当地质监站对工程质量的有关管理规定，配备各专业管理人员和机具及测量机具，做好规范施工。如上级主管部门对工程质量处罚，由分包单位承担外，对总包单位造成的影响和损失，在分包单位履约金中扣除。
)本桩基工程验收合格后一五天内，分包单位负责按当地建设工程资料存档与ISO九零零一质量体系认证要求，整理好有关技术资料送交总包单位。
)在工程的合理使用年限内，如桩基质量引起建筑物质量难题的，分包单位应负维修、赔偿费用及一切相关责任。工程保修金按三%扣留，主体工程竣工当年归还，不计息。
、双方责任：
包单位责任：
)、协助发包单位做好现场“三通一平”职业，施工用水、用电接通至现场。
)、提供施工图纸、地质勘察报告等技术资料，提供座标控制点、水准点。
)、及时参加隐蔽工程验收。
)、及时按合同约定支付工程款。
)、配合分包单位协调有关职业。
)、协助分包单位办理签证手续。
)、总包单位现场代表：。
包单位责任：
)、对施工期间劳动力、材料、资金投入、质量、安全管理进行全经过统筹安排，不得转包。
)、认真做好工程原始记录，隐蔽工程验收要提前一天通知县质监站，提前半天通知业主、监理单位和总包单位。
)、施工期间，分包单位应配合业主、监理单位及总包单位对现场操作技术、安全资料、现场文明施工等各方面的随时抽查。
)、必须确保工程技术资料记录完整、准确、诚实、齐全，提交完整竣工资料交付总包单位。
)、分包单位必须办理桩基施工主管部门所需要的文件和手续。
)、配合总包单位对塔吊桩基及地下室支护的前期穿插施工。
)、分包单位驻现场代表：
一、安全、环保、文明施工：
)、根据总包单位向发包单位承诺本工程为县标化工地，施工现场安全生产、文明施工的管理要求，分包单位进场前须与总包单位签订“安全生产责任书”，并按标化工地标准组织施工，保证达标，如分包单位的缘故造成标化工地验收不合格，总包单位有权按本合同价的.一%予以处罚并在工程款中扣除;如果总包单位的缘故造成分包单位标化工地验收不合格，总包单位按本合同价的一%向分包单位赔偿，由发包单位负责扣款。
)、分包单位进场前应编制施工组织设计(报送总报、监理、发包)，分包单位应在现场设置项目负责人和安全员，并落实其相应的安全责任。
)、分包单位施工人员住宿自理，自行负责办理三证，严格执行进场各项管理制度。
)、总包单位应组织分包单位项目管理班子进行项目部管理制度交底，分包单位负责对其进场员工进行必要的安全聪明教育，保证每位员工熟悉安全操作规程及劳动保护用品的使用，加强员工的自我保护觉悟，每周开展安全自查，自查记录应报总包单位。
)、有独特要求的施职业业，分包单位必须根据规定安排持操作证人员上岗，分包单位进场的机械设备必须经自验合格签字后报总包单位。
)、工程施工经过中，分包单位应严格执行总包单位运行的OHSAS一八零零一职业健壮安全管理体系相关要求，严格按照安全操作规程进行，采取有力的安全防护措施，确保施工安全;分包单位分包范围内如发生人身、设备安全事故，其事故费用及责任均由分包单位自负，对总包单位造成影响和损失的，总包单位有权要求分包单位赔偿。
)、工程施工经过中，分包单位应严格执行己方运行的ISO一四零零一环境管理体系相关要求，做好文明施工，遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和文明生产等的管理规定，进场材料和建筑垃圾按总包单位要求定点堆放，做好落手清，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身缘故违反有关规定造成的损失和罚款。
)、分包单位违反本合同安全生产约定条款或总包单位有关施工安全管理要求的，总包单位按本公司有关制度予以处罚，罚款从分包单位安全保证金中扣除;上级部门对分包单位的处罚由分包单位承担。
一、分包单位合同履约保证金三零万元，基础±完成后一零天内归还，不计息。
二、该工程进场施工时，如与村民发生纠纷，由分包单位负责协调解决，若涉及政策性难题纠纷，发包单位帮助解决处理。
三、本合同一式六份，三方签字盖章后生效，三方各执两份，并各自转报有关部门备案。
四、本合同如有未尽事宜，三方另行协商解决，协商不成可向具有管辖权的法院提起诉讼。
五、本合同工程完工达到质量要求，技术资料齐全，工程款项结清后失效。
方(公章)：_________乙方(公章)：_________
定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
________年____月____日_________年____月____日
房打桩合同范本第六篇
包方(甲方)：
包方(乙方)：
方委托乙方承建农村居民住房，为明确乙方在承揽建筑甲方房屋中的权利和义务，根据《_合同法》、《_建筑法》的有关规定，结合该工程具体情况，双方本着平等、互利、诚信规则，确保建房经过中坚持安全、优质、高效、低耗规则，现经双方充分协商，同意签订本合同，以期共同遵守。
工安全:
、乙方在施工经过中要特别注意安全，杜绝一切安全事故，并承担由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故责任和由事故发生的一切费用，一概与甲方无关。
、乙方应对所有人员进行施工安全教育和监督，控制好各种可能存在的`危险影响，消除安全事故的隐患，随时对工程安全、进度、质量三大要素加强全面检查和督促，确保安全和工程质量。
合同一式两份，双方各执一份。甲乙双方必须互相遵守，任何一方违反合同所造成的后果，由违约方负责。如有未尽事宜，甲乙双方协商解决，双方签字、按手印后生效，本合同具有同等法律效力，工程结束后，合同失效。
方(手印)：
方(手印)：
-年–月–日
房打桩合同范本第七篇
方：(下面内容简称甲方)
方：(下面内容简称乙方)
据《_合同法》和《_建筑法》，结合本工程具体情况，经双方洽商，达成如下合同条款：
一条工程概况
程名称：工程地点：
程内容：桩基施工所用的大型机械的进出场及安装拆卸、桩孔定位放线、破桩头、放点、材料常规试验、桩体浇筑，技术资料整编。
同单价：
综合承包包死价(含税三，工程量计算依据施工图纸，即图纸设计根数、图纸设计有效桩长+虚桩长、设计桩径计算混凝土方量。
由于图纸变更引起的职业量变化，由现场确认并即刻进行签证。
二条付款方式
工程无预付款
基工程形象进度完成五零%后，支付工程款的二零%;桩基完工后，支付工程款的五零%;工程检测合格并资料递交甲方后，支付工程款的二五%，剩余五%的工程款作为质保金，待主体工程完工后的三个月内付清。本合同税金采用代扣代缴形式，税率为：;
三条合同工期
划开工日期：本工程规划以进入现场的日期为开工日期。
工程工期为：试桩施工天完成，试桩检测完毕后，工程桩程内容。该工期不含桩基砼凝固期和分次桩基检测期;在工程桩完成后天内完成。若由于乙方缘故导致工期拖延，每拖延一天，乙方应向甲方支付元作为违约金。
工程上述的施工工期，在实际施工中如遇设计变更增加职业量及不可抗拒力影响影响正常施工时，经甲方确认书面后工期应予以顺延、签证。
工程结束后三十五天内，乙路线甲方提交工程竣工报告书一式伍份。
四条材料供应
程所需商品砼均由甲方组织采供，其余与工程相关的内容均由乙方负责。
五条质量标准
方施工中应严格按照民族颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量经检测应达到合格标准。乙方保证桩基本身的完整性、内在质量良好、砼强度达标、桩基检测合格。
六条双方责任事项
方负责将水、电源引至现场附近，并应满足施工要求;在施工中乙方负责将水、电源引入施工基坑内，并按规定架设线缆、安置配电柜，保证施工安全;施工中所用水、电费均由甲方承担。
方负责在该合同签订后及时向乙方提供桩基施工蓝图。并向乙方进行桩基图纸交底和书面将有关基准点及有关测量放线必需数据，应以文字形式向乙方进行技术交底。
场施工中所用的小挖掘机由甲方提供。
据定额、设计要求及现场实际发生的职业量及时办理签证手续。
方负责材料进场的复试报验、承担砼试块的现场制作，并定期养护和报送检测，并及时将各种材料的每次复检报告报送甲方。
方在施工中，因违章操作(如电、机械等)造成人员安全事故，乙方必须无条件承担所产生的费用，并根据事故的大致接受甲方处罚。
得浪费材料，提供材料需购量，结算时以图纸结算为准，甲方提供的主要材料的现场使用量以《二零xx陕西省建筑装饰工程消耗量定额》定额含量为准(甲方书面认可的合理用量情况除外)，超出定额量部分计为浪费材料。超用或浪费将在结算时扣除其费用，并处以两倍罚款。
七条质量与验收
量要求：施工中按照民族颁发的施工验收规范及本工程设计图纸要求进行，对不合格工程要求返工修改，返工所造成的一切损失费用由乙方自己承担，
个工程施工经过必须坚持按程序签字验收制度，上道工序不合格，不签字，下道工序不能施工。认真填写各种检验表格，并按程序及时给工程监理部报验。
工程质量有争议，应由质量监督部门认定，认定费用及因此造成的损失由责任方负担。
方在施工中若不听从甲方、监理方管理，违章操作施工，工程质量粗制滥造，经甲方提出，乙方拒不纠正，甲
